心中有不少心得体会时，不如来好好地做个总结，写一篇心得体会，如此可以一直更新迭代自己的想法。那么我们写心得体会要注意的内容有什么呢？下面我给大家整理了一些心得体会范文，希望能够帮助到大家。
对于基坑支护施工技术心得体会报告一
乙方：
为了确保安全、顺利完成施工任务，明确双方安全责任，根据《安全生产法》《建筑施工安全管理条例》等相关规定，经双方协商达成共识，将甲方联合厂房与成品场方之间的基坑开挖业务承包给乙方、并达成以下协议：
1、乙方必须向甲方提供有效的资质证书、专项施工方案、事故应急预案、施工人员名单、购买保险凭证及操作证件、进度计划等相关资料。
2、进行施工的人员、设备操作人员应严格按照安全操作规程进行施工，乙方不得安排不具备施工条件的作业人员进行施工作业。
3、进行施工时，操作人员必须熟练掌握基坑开挖的基本操作规程，并严格执行，熟练操作程序。
4、所有的施工操作人员，施工现场必须佩带安全帽等劳保用品。
5、操作人员每天上岗前，首先必须检查机械的各个部件是否正常，机械各项性能是否满足要求，经检查无误后，方可进行操作，确保施工安全。
6、操作人员上岗时，不得嬉闹、打耍、不得酒后上岗、不得在施工现场吸烟。应相互配合，不得违章操作、违反劳动纪律。乙方操作人员由于自身原因造成安全事故，责任由乙方自行承担。
7、在施工前，应由甲方对乙方人员进行安全交底，并完善签字手续;乙方在施工过程中出现异常情况(含事故)，应立即向甲方报告，不得擅自处理。
8、乙方操作人员应听从甲方管理人员的安排，不得私自做出职权之外的决定;如乙方人员不服从甲方安排，甲方优选要求乙方退场。
9、乙方应确保每天施工完毕后，应对基坑开挖现场(特别是临边)采取警戒或其他有效防护。
10、本协议经双方签字盖章后生效，一式贰份，甲乙双方各执一份。
甲 方(签字)： 乙 方(签字)：
年 月 日
对于基坑支护施工技术心得体会报告二
通过对市政工程断头路项目杭州东路施工的实地实习，使我对城市道路的路 基处理、沥青路面的施工、道路的设计与施工以及其它公路相关设施的设计 与布置，有了一次全面的感性认识，加深了我们对所学课程知识的理解，使 学习和实践相结合.
xx 年 月 日至 xx 年 月 日
鄂东大道标段施工。
路基部分实习，虽然不是真正的工作，但却是我工作生涯的一个起点，也是过度 到工作人士的一个不可或缺的必经阶段。当我第一天到工地时，面对这工作的环 境显的是那么的无助，但工程类的实习似乎都是这样的，只有亲身体会才会懂， 同时也会让你受益匪浅。虽然我们是路基队的，在这么短暂的实习中没能接触到 路面的知识，但作为一名内业员，对外业我更有几分的好感。通过相关的资料和 现场的观摩等让我更加了解公路路基部分的施工。
路基施工是实现理想设计方案的重要过程， 路基施工是检验设计合理性的手 段。精心设计、精心施工是一个完整的过程。 (一)施工时应实现的基本要求：
1、路基的位置、标高、断面尺寸、材料规格及压实或砌筑等质量应符合设计文 件和有关的施工技术规范的规定，以保证路基良好的使用性能。
2、根据条件，选择适用的施工方法，合理的调配和使用劳力、机具与材料，做 到“人尽其才，物尽其用” ，以提高劳动生产率，降低建筑成本和确保工程质量。
3、路基施工的各项工作要紧密配合，路基工程同其它工程也要相互协调，并服 从整个道路施工组织与计划的统一安排，以便按时或提前完成施工任务。
4、路基施工必须贯彻安全生产的方针，制定安全技术措施，严格执行安全操作 规程，做好事故的预防工作，确保施工安全。
总之，为实现优质、经济、快速、安全的要求，必须重视施工技术与组织管 理。路基的实习主要在包括了地基处理、路床开挖、换填等内容。
1.路基处理： 路基处理： 路基处理该路段位于湿陷性黄土地区，处理办法就是换填戈壁法。就是将上面 100 公分路 床范围内的多余的土全部挖掉，然后分层回填上 100 公分的戈壁料。为了保证工 程质量，回填戈壁料是要把里面的大石块清除。这样做可以防止因雨水下渗和重 物碾压导致的路基下沉、断面等问题，从而保障了工程质量安全。回填时要分层 回填，每次回填 50 公分，分 2 次回填。 对于湿陷性黄土有两种处理方法：一是冲击碾压，二是强夯法。 另外，对结构层的处理。由于湿陷性黄土对结构层会有很大的影响，处理方法就 是先把基坑开挖，然后用机械进行强夯，保证结构物安全。 对于路堤的处理，用碾压夯实法。提高稳定性。方法是先原地面进行碾压，用灌 沙法测密实度。压实是应注意：相邻两次的轮迹应重叠轮宽的三分之一，保持压 实均匀，不漏压，对于压不到的边角，应辅以人力或小型机具夯实。压实全过程 中，经常检查含水量和密实度，以达到符合规定压实度的要求。
对于基坑支护施工技术心得体会报告三
一、 订立合同单位：
委托单位： (以下简称甲方)
施工单位： 以下简称乙方)
二、 订合同内容：
甲方将长春市 降水工程分包给乙方，双方根据国家《合同
法》，结合本工程特点和具体条件，经过协商，订立基坑降水施工合同，具体内容如下：
1、工程名称：
2、施工地点：
3、工程造价：
4、工期：
5、工程任务及范围：
6、承包方式：实行降水成井，疏干监护，保证甲方正常施工;
7、付款方式：成井后付预乙方 万，基坑挖完土方付预乙方 万，每降水一个月付预乙方 万元用于现场管理及维修费用，余款待降水监护期结束后二十日内一次付清(所有工程款以现金方式支付)。
三、甲方责任
1、开工前对现场进行清理，达到三通一平，并向施工单位提供工程地质勘查报告一份，准确成井位置线;
2、对地下地下电缆、电信管道及其他管道标明准确位置，并负责清理地上、地下障碍;
3、开工前甲方将水、电接入点以书面形式告知乙方;
4、因甲方原因造成的停工，所发生的费用由甲方承担。
四、乙方责任：
1、施工单位要按基坑降水方案及质量要求进行施工，做好记录;
2、施工单位要保证工程进度及工程质量，完成降水疏干施工任务;
3、在施工中因乙方原因造成的机械人身伤亡事故，由乙方自行承担责任。
五、其他
水电费及水资源费由甲方承担。
六、降水完工后，工程结算款付清协议自然终止，本合同甲乙双方要严格遵守。 本协议一式二份;甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力，本协议自签订之日起生效。
七、 本协议未完事宜，双方另行协商解决。
甲方：
乙方：
年 月 日
对于基坑支护施工技术心得体会报告四
发包人： 承包人：
沧州千童商业广场项目第一期深基坑土方开挖项目，经发包人、承包人协商一致，为明确双方的权利和义务,签订本合同。
一、工程概况：
1 工程名称： 2 工程地点： 3 工程规格： 4 5#楼：约50000m 1# 2# 3#楼 约150000m
二、发包人向承包人提供的相关资料：
1、 地质勘查报告1份;
2、 桩基平面图1份;
3、 止水帷幕及支护施工图1份;
4 、施工技术交底1份;
5 、井点降水平面图1份;
6、 深基坑土方开挖图1份。
三、工期：
自 20xx 年 7 月 1 日至 20xx 年 7 月 20 日，20个日历天，实际开工日期以发包人通知为准。
四：承包方式：人工+机械(施工用电由施工方负责) 五：工程造价及支付方式：
1 、工程造价 (不含税) 33
按现场测量实际土方量9元/m，共计20万m，其中5万m需运到发包人指定地点，余土由承包人自行解决。
2、 付款方式 333
(1) 验收并经过相关部门检测通过，无息退回履约保
(2) 待1# 2# 3# 楼主体施工至+0.00以上6层，付总
(3) 主体封顶付35%;
(4) 余款5%作为质量保证金。
六、质量标准：
依据现行施工验收规范。
七、变更及工程量的调整:
本合同价款只调整如下两项:
1 、设计变更;
2、 现场鉴证。
八、发包方责任:
1 、提供电源，且由承包人交纳电费;
2、 施工监督;
3、 收到承包人工程完工报告二日内验收完毕。
九、 承包方责任：
1 、办理土方开挖、运输的相关手续，并承担相应责任及费用;
2 、确保施工质量及施工工期，并严格按施工方案施工; 3 、确保安全文明施工，由承包人承担全部安全责任; 4 、扰民及外界干扰由承包人解决并承担费用;
5 、接受发包人、监理单位的检查与验收
6 、修理施工坡道;
7 、将50000m上表土运至发包方的第二期项目的指定地点，并按承包方要求堆放;
8 、将第一期施工现场平整至室外坪;
9 、机械开挖不得扰动地基土，人工清槽由发包人承担; 10 将桩头自槽底运出施工现场;
11 自行解决施工现场道路及出入口。
十 、违约责任：
1 、按栋号要求工期，每栋号提前或延迟一天，每天奖罚5000元;
2 、达不到施工要求质量，承包人承担所有经济损失，并发包人不支付工程款;
3、承包人明显不能履约合同时，发包人可以终止本合同，并
4、承包人出现偷工减料或出现影响或已影响工程质量的是情
5 、达不到降水效果，承包人承担所有经济损失，并发包人不支付工程款。 3
十一 、争议解决的方式：
1 、向当地主管部门调解;
2 、由沧州市人民法院仲裁委员会仲裁;
3 、向沧州市人民法院起诉。
十二 、本合同一式二份，发包人、承包人各执一份。合同未尽事宜，双方协商解决。
发包人： 承包人：
年 月 日 年 月 日
